环京烂尾楼维权大捷!吴丁亚律师成功解除购房合同,全额退款停贷落地
发布日期:2026-03-16 作者:吴丁亚律师
首付打水漂、月供不停还、维权无门?
吴律师团队硬核胜诉案例来了——廊坊中院终审判决廊坊市中级人民法院(2025)冀 10 民终 7032 号:解除购房合同+解除贷款合同+开发商全额退款+承担全部贷款+赔付违约金/律师费,烂尾楼业主彻底脱困!
一、案情直击·环京业主困境
业主陶女士购买霸州某楼盘商品房,合同约定2024年7月交房,开发商却因工期延误一再延期,项目长期停工、短期内无交付可能,属于典型烂尾风险楼盘。
业主一边还着银行贷款,一边看不到交房希望,陷入“房、钱、贷”三重压力绝境。
二、吴律师·破局关键
1. 直击格式条款无效
精准论证《补充协议》中不合理限制解除权、免除开发商责任的格式条款,未尽明确说明义务,对业主不产生约束力,打通解约核心通道。
2. 锁定根本违约
以“逾期超60日+项目停工+合同目的无法实现”为核心,固定开发商根本违约证据,法院认定大气治理、疫情等不能作为无限期免责理由。
3. 一揽子解决“房+贷+钱”
同步主张解除商品房买卖合同与个人购房借款/担保合同,实现“不用还贷、不用收房、全额拿回钱”的最优结果。
三、终审胜诉·全部诉求支持
廊坊市中级人民法院(2025)冀10民终7032号判决:
1. 确认购房合同+贷款合同一并解除,业主无需再还剩余贷款;
2. 开发商双倍返还定金2210元;
3. 返还已还贷款本息26571.86元+资金占用利息;
4. 支付违约金276元、律师费15000元、保全保险费1000元全部由开发商承担;
5. 剩余银行贷款本息由开发商直接向银行清偿,业主彻底“解绑”。
四、本案价值·环京烂尾楼维权标杆
这是环京地区烂尾楼退房退款+解除贷款+开发商兜底还贷的典型胜诉判决,明确司法态度:
? 开发商长期逾期、停工烂尾,构成根本违约,业主有权解约;
? 不合理限制购房者解除权的格式条款可被认定无效;
? 贷款合同可随购房合同一并解除,剩余贷款由违约方开发商承担。
五、吴律师·烂尾楼维权专办
专注房产纠纷10余年,深耕环京地区烂尾楼、逾期交房、合同解除、退房退款领域:
逾期交房→主张违约金/解除合同
烂尾停工→起诉解约+停贷+退款
格式条款“埋雷”→代理主张无效
首付+月供追回+剩余贷款剥离
如果你也在环京地区遭遇:
楼盘烂尾、延期交房、开发商失联、还贷压力巨大、维权无果
立即联系吴律师团队,同案胜诉经验,帮你止损解套、拿回血汗钱!
相关法律问题
发布咨询
最新文章
- 个人借用某建筑公司的名义承包工程,所欠的材料款由谁支付?苏州建设工程马恩杰律师解析
- 民商事诉讼与仲裁律师怎么选:从夏珊珊律师五个案件看争议处理重点
- 郑州市合同纠纷律师葛晓清:从非法采矿到合伙分割,拆解复杂案件证据链,以全链条风控与刑事辩护技术,守护企业与个人合法权益
- 建设工程施工合同纠纷案件裁判要点研究——基于全国公开裁判案例的实证分析
- 合同纠纷案件200个常见问题解析——基于全国公开判例的实证分析
- 包工头垫资完工被拒付,郑州服务好的合同纠纷律师葛晓清用折价补偿规则与造价核算,以案说法破解挂靠施工死局
- 上海诚信可信的合同纠纷律师王静:从一起"委托炒股亏损转借贷"案看证据闭环
- 没签纸质合同别慌,西安诚信服务好的合同纠纷律师刘菲用证据链重构技法,帮当事人把微信记录变成有力债权凭证
- 入库案例:当原告已穷尽证明责任而被告拒绝举证推翻原告待证事实法院可基于高度盖然性原则认定该事实成立
- 上海合同纠纷|王静律师实战复盘:无书面合同 + 被告失联,凭借完整证据链,将撤诉死局逆转拿到全额胜诉判决
- 葛晓清律师:郑州市合同纠纷办案十五年,从证据链倒推诉讼策略。送货单无盖章?这样构建表见代理突破维权难点
- 郑州发生合同纠纷如何选律师?葛晓清以案释法,梳理签约误区与取证技巧,详解谈判调解、诉讼追偿实操专业方法
- 贵州六盘水市商园维律师亲办唐女士商品房预售合同纠纷一案,详实记录从证据固化到调解落地的完整办案经过与实务细节
- 从庞某诉某房地产开发有限公司6400万胜诉案看合同僵局破解——张家口王世忠律师结合该案实例,分享合同纠纷中还原履行事实的实务方法
- 案例复盘:西安诚信服务好的合同纠纷律师刘菲,如何用“交易逻辑还原+证据链重构”破解无结算难题?建工集团八千余万胜诉案给出答案
