工程纠纷上诉案
工程纠纷上诉案
2005年12月22日
本案原告资×实业有限公司起诉深圳市××投资公司,要求给付工程款;深圳市××投资公司反诉要求赔偿违约金。一审判决后,深圳市××投资公司提起上诉。市中级人民法院二审采纳了笔者上诉状中的观点,改判被上诉人应支付合同总价20%(即¥637200元)的违约金给上诉人,并将上诉人应支付延期付款违约金的数额核减为7602.62元,即为当事人挽回了数十万元的经济损失。 上诉状主要内容: 一、一审判决部分事实认定有误;被上诉人拖延工期,工程存在严重质量问题,未达到合同约定的要求,应当承担违约责任。 1、一审法院认定上诉人与被上诉人签订的《福田××城智能化工程施工合同》是双方真实意思的表示,应为有效,具有法律约束力。据此,合同中的条款也应是双方真实意思的表示,对双方当事人具有约束力。就本案的具体情况来看,由被上诉人施工的停车场管理(一进三出)及门禁系统存在严重质量问题(一审判决也认定了这一点),故上诉人按照合同第八条第2款向被上诉人发出《关于终止双方合同关系的函》、单方解除合同的行为系上诉人行使解除权,完全符合合同约定。一审法院却认定“是一种协商解除合同关系的单方要求,在原告未同意的情况下合同关系并未终止”。上诉人认为一审判决明显有误,与事实不符,与合同相悖。 2、上诉人在反诉、庭审中反复提到被上诉人严重拖延工期,要求追究其违约责任,但一审法院并未对此作出结论,甚至在判决书中也没有任何体现。合同中约定的竣工时间为2001年11月10日,而事实上,直到2002年12月26日上诉人发出《关于终止双方合同关系的函》的时候,被上诉人仍未按约完成工程,已经严重违约并损害了上诉人的合法权益。根据合同第八条第5款的规定,上诉人亦有权单方解除合同,要求被上诉人赔偿损失。 3、由于工程质量也存在严重问题,根据合同第八条第2款的规定,被上诉人应支付合同总价20%的违约金给上诉人,即¥637200元。一审判决肯定了被上诉人施工的停车场管理(一进三出)及门禁系统存在质量问题,应支付违约金,但其却根据自己的理解只判决被上诉人支付¥34000元(该单项工程造价的20%)。既然“合同是当事人之间的法律”,是当事人意思表示一致的体现,那么合同条款当然对各当事人具有法律约束力。双方之所以在合同中明确约定违约金为合同总价的20%,正是为了严格保证工程质量,避免出现质量问题。一审法院却以为免显失公平为由,将当事人的真实意思推测为“该单项工程造价的20%”。根据《合同法》第54条规定,被上诉人并未向人民法院请求撤消或变更本合同第八条第2款的约定,一审法院无权以“显失公平”为由,擅自裁决变更当事人的约定。 我方举证的损失额¥677718元。一审法院既确认了被上诉人违约,也确认了上诉人存在损失,显然应当依照《合同法》114条规定,比对合同约定的违约金(¥637200)是否低于造成的损失(¥677718元),低于的应依据当事人的请求按照实际损失额进行判决。但一审法院偏离了居中裁判的司法定位,取代当事人的意思表示。 4、双方往来函件等大量证据表明,合同约定的工程并未完工。一审判决却无视事实,认定合同已履行完毕,“被告不可能再解除合同”,故不支持上诉人要求返还已付工程款的请求,显属错误。 二、一审判决存在前后矛盾之处。 1、一审判决肯定了上诉人与被上诉人签订的《福田××智能化工程施工合同》是双方真实意思的表示,具有法律约束力,却又否定合同具体条款(如第八条违约责任)的约束力,属前后不一。 2、一审判决既已认定被上诉人施工的停车场管理(一进三出)及门禁系统存在质量问题,也已查明因被上诉人原因导致上诉人被迫与案外人签约重新施工,却又认为此部分工程“自验收合格后已经过了2年保修期,因无需要扣除的费用,被告应予全额支付”,更荒谬地判令上诉人应支付违约金。试问:被上诉人造成质量不合格有何理由要求支付质量保证金?又怎能让上诉人支付违约金?一审判决显属自相矛盾,根本无法自圆其说。 3、合同明确约定:保修期内,因质量问题被上诉人应在接到上诉人通知后24小时内赶到工地免费维修,否则,上诉人有权另行委托,费用从保修款中扣除,如费用不够,有权向被上诉人追讨。在被上诉人对上诉人要求置之不理的情况下,上诉人被迫另行委托案外人施工,并实际支付了工程款及材料费共计¥677718元。这也进一步证明了工程有严重质量问题、被上诉人严重违约,此费用按照合同约定理应由被上诉人承担。一审法院对上述事实予以了确认,但在判决中对此却只字不提,反而认定“无需要扣除的费用”,上诉人应付工程全款,并应支付违约金,是不明是非、颠倒责任。 4、关于判决结果第四项中8892.62元,上诉人认为不仅毫无事实依据,而且计算也是错误的。一审判决认为上诉人应支付延期付款违约金即尚欠款项的5%计8892.62元。退一万步讲,即使在被上诉人没有违约、合同没有解除的情况下,此款项也应为148100+3952.42=152052.42元,其5%为7602.62元,而非8892.62元。 鉴于上述事实及理由,上诉人认为一审判决部分事实认定不准,明显存在矛盾和错误,恳请二审法院依法撤销原判,支持上诉人的反诉请求,以维护上诉人的合法权益!
- 合同签名有风险,落笔需谨慎
- 【建设工程】确定原合同外新增工程量,获得相应工程款2百多万
- 分包单位拖欠农民工工资,总包单位专用账户资金被划拨
- 工程施工分包合同欠款仲裁裁决撤销案
- 建设工程施工合同无效之五:实质性内容背离招投标文件
- 建设工程施工合同无效情形之四:转包和违法分包
- 建设工程施工合同无效之三:应当招标而未招标或中标无效
- 建设工程施工合同无效之二:承包人不具备资质
- 施工合同无效的情形之一:未取得规划许可手续的施工合同无效
- 飞一样的判决 --撤回又追加的被告
- 土方水保工程劳务分包欠款案
- 工程分包挂靠垫资施工结算欠款案
- 数据光缆施工劳务挂靠欠款案
- 天然气管道施工总承包工程款反索赔仲裁案
- 野外施工便道通行事故生命权纠纷案
- 全国网络诈骗统一报警电话是多少 O531-8611-7752
- 法院协助调查函申请书
- 劳务合同纠纷一案的 代 理 词
- 建筑工程承包的居间(中介或介绍)费是否合法?
- 挂靠施工合同无效,被挂靠单位连带担责
- 建设工程发包人应当在欠付工程款范围内对实际施工方承担给付工程款的责任
- 建设工程中居间费的合法性问题探析
- 发包方不进行工程结算怎么办?
- 建设工程施工合同纠纷判决书
- 浙江省建设工程施工取费定额(2003版)
- 关于对《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定实际施工人以转包人和违法分包人为被告起诉的几点看法
- 建筑工程招投标中的介绍费(居间费)问题探析
- 建筑施工合同纠纷案件代理词
- 一起建设工程施工合同拖欠工程款案引发的思考
- 【公报案例】建设工程挂靠经营合同纠纷(财产侵权案)-内部承包合同