公路施工遇阻,发包人赔偿损失
发布日期:2009-06-01 作者:沈英华律师
2007年初,某施工队与某一级公路项目部签订合同,约定由项目部将该一级公路第一标段范围内的所有桥涵构造物交给施工队组织设备和人员施工,工期为十个月。合同生效后,施工队多方组织了大批机械设备、技术人员和专业民工进场作业,购置了部分辅助材料及设备,完成了部分工程量。
但是在合同履行过程中,由于项目部没有完成主体工程范围内的征地拆迁工作,且未告知施工队不能依约进场施工,导致施工队进场后多次遭到当地村民阻扰,并相继发生砸毁施工队设备事件,致使施工队无法正常施工。为此,施工队多次向项目部反映情况,要求项目部尽快完成征地拆迁工作,并对施工队因此造成的窝工、停工、设备闲置等损失作出赔偿,一直没有得到项目部的明确答复,拆迁工作也一直没有完成,施工队一直无法正常施工作业,无法实现合同预期的目的。
2007年7月16日,施工队在万般无奈的情况下,依法向法院起诉项目部,要求项目部赔偿其全部损失50万元,并立即解除双方签订的合同。施工队起诉后,其聘请的代理律师沈英华做了大量工作,最后在法院的主持下,双方达成了和解:解除双方签订的合同,由项目部补偿施工队46.8万元(含退回保证金17万元),施工队在项目部支付上述款项后立即向法院申请撤诉。
本案双方已经履行完毕,施工队已经撤诉,法院签发了(2007)浮民一初字第43号民事裁定书:准许原告某施工队撤回起诉。
景德镇律师 沈英华
民革景德镇市委会副主委
政协景德镇市委员会常委
景德镇仲裁委员会首席仲裁员
江西景德律师事务所副主任
联系电话:13707981937
Email:s7908@126.com
相关法律问题
发布咨询
最新文章
- 合同签名有风险,落笔需谨慎
- 【建设工程】确定原合同外新增工程量,获得相应工程款2百多万
- 分包单位拖欠农民工工资,总包单位专用账户资金被划拨
- 工程施工分包合同欠款仲裁裁决撤销案
- 建设工程施工合同无效之五:实质性内容背离招投标文件
- 建设工程施工合同无效情形之四:转包和违法分包
- 建设工程施工合同无效之三:应当招标而未招标或中标无效
- 建设工程施工合同无效之二:承包人不具备资质
- 施工合同无效的情形之一:未取得规划许可手续的施工合同无效
- 飞一样的判决 --撤回又追加的被告
- 土方水保工程劳务分包欠款案
- 工程分包挂靠垫资施工结算欠款案
- 数据光缆施工劳务挂靠欠款案
- 天然气管道施工总承包工程款反索赔仲裁案
- 野外施工便道通行事故生命权纠纷案
热门文章
- 全国网络诈骗统一报警电话是多少 O531-8611-7752
- 法院协助调查函申请书
- 劳务合同纠纷一案的 代 理 词
- 建筑工程承包的居间(中介或介绍)费是否合法?
- 挂靠施工合同无效,被挂靠单位连带担责
- 建设工程发包人应当在欠付工程款范围内对实际施工方承担给付工程款的责任
- 建设工程中居间费的合法性问题探析
- 发包方不进行工程结算怎么办?
- 建设工程施工合同纠纷判决书
- 浙江省建设工程施工取费定额(2003版)
- 关于对《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》中规定实际施工人以转包人和违法分包人为被告起诉的几点看法
- 建筑工程招投标中的介绍费(居间费)问题探析
- 建筑施工合同纠纷案件代理词
- 一起建设工程施工合同拖欠工程款案引发的思考
- 【公报案例】建设工程挂靠经营合同纠纷(财产侵权案)-内部承包合同