广州装修公司逾期完工,能没收他保证金吗?
发布日期:2023-06-14 作者:张静律师
律师解答:不一定,看逾期完工的原因,如果是装修公司单方违约才可以,如果不是就不可以。如下面这个案件,法院认定装修公司确有逾期完工的行为,但原因是因为有增加工程量、发包方逾期支付工程款等原因,最终认定逾期完工不属于违约行为,发包方不能以此为由要求支付违约金和没收保证金。
判决书节选:
关于某装修公司应否就案涉工程工期延误承担违约责任的问题。某装修公司于2019年12月9日提交竣工验收报告,该报告建设单位一栏亦有某农贸公司方工作人员卢某的签名,故应认定某装修公司已于2019年12月9日完工。合同约定案涉工程应于2019年11月28日完工,后双方协商延长竣工期限至2019年12月1日,故案涉工程确存在逾期竣工的事实。但根据本案查明事实可知,案涉工程存在设计变更、增加工程量等情况,且某农贸公司亦存在工程进度款迟延支付的事实,故现有证据不足以证实是某装修公司的原因导致工程逾期竣工。综上,本院对于某农贸公司主张某装修公司承担工期延误违约责任的主张不予采纳,对其要求没收履约保证金及某装修公司支付违约金、赔偿金的诉讼请求均不予支持。
相关法律问题
发布咨询
最新文章
- 国内企业劳工待遇问题
- 绝味食品如何维权,12月新提交一批立案,投资者仍可索赔
- ST爱康索赔进展,又新提交一批立案,索赔征集中
- 卓锦股份最新索赔消息,收到诉讼事项进展公告,投资者仍可索赔
- 上海市各区看守所地址联系电话(最新)
- 上海市各区看守所地址联系电话(最新)
- 二审驳回起诉后能否再起诉
- 事关劳动者收入问题,建议收藏学习
- 东方集团如何索赔,12月又提交一批立案,索赔仍持续征集中
- ST华微索赔进展,12月新提交一批立案,索赔征集中
- 最高人民法院 司法部 中华全国律师协会 关于印发部分案件民事起诉状、答辩状示
- 思创医惠最新索赔消息,1月新收立案受理通知,投资者仍可索赔
- ST高鸿最新索赔消息,发布重整及预重整进展公告,投资者仍可索赔
- 中华人民共和国增值税法
- 交通肇事后逃逸行为的认定
热门文章
- 在组织卖淫罪当中,SPA项目(手淫、口交、胸推)是否认定为卖淫
- 房产赠与涉及到的税费负担
- 深圳三男一女聚众淫乱 最终获刑七个月
- 赌博罪、开设赌场罪刑法条文及司法解释(赌博罪、开设赌场罪立案标准)
- 九民会议纪要全文(法〔2019〕254号)全国法院民商事审判工作会议纪要
- 最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见
- 2014年盗窃罪最新立案标准和量刑标准
- 最高法、最高检关于审理强奸罪的司法解释汇编
- 27岁小伙被五旬大妈骗同居
- 人身损害受伤人员误工损失日评定准则(中华人民共和国公安部GB/T521-2004)
- 劳动争议司法解释一、二、三、四(全)
- 老公强迫老婆玩3P如何定性
- GA/T 1193-2014人身损害误工期、护理期 营养期评定规范
- 举报电话——最高法院、检察院、公安部、中纪委、中央各部委、中央电视台、中央各权威
- 合肥市公安局、分局、派出所联系电话、地址大全