广州装修工程逾期完工，能否起诉支付违约金？

发布日期：2023-06-14 作者：张静律师

律师解答：要看逾期完工的原因，如果是装修公司单方违约才可以要求支付逾期完工违约金。如下面这个案件，装修公司逾期完工的原因，是业主同时要求空调、厨具、消防等班组进场施工，造成装修公司无法正常施工，而装修合同约定此种情况工期可以顺延，于是法院判决装修公司不用支付逾期完工的违约金。

判决书节选：
关于某装修公司是否存在工期延误以及是否需要赔偿钟某各项损失和律师费问题。根据双方签订的《装饰装修工程承包合同》约定，某装修公司承接了涉案店铺的装饰装修工程，施工内容不包括新风系统、消防系统、空调系统等，合同约定工程期限为30天，开工时间自物业、街道批准施工日期起算。但根据本案已查明的事实，结合某装修公司提交的微信聊天记录，可以认定涉案工程施工时，确实存在因春节假期、新冠疫情等因素影响某装修公司工程进度以及存在空调、厨具、消防等其他班组也在同时施工的情形，上述班组施工进展对某装修公司完成涉案工程客观上也造成了一定的影响，根据《装饰装修工程承包合同》第七条约定，在涉案工程施工时因受空调、厨具、消防等其他班组施工情况影响致使工程不能按时完工的，工期可以顺延。此外，双方签订的《装饰装修工程承包合同》第三条亦明确约定“工程竣工验收合格后或钟某进场使用后，在1个工作日内支付某装修公司工程款总造价的5%即29500元人民币”，涉案工程已于2021年3月27日未经验收投入使用，钟某亦未按照合同约定向某装修公司支付该29500元工程款，钟某对此亦存在违约行为。《民法典》第五百九十二条规定：“当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。”如上所述，本院已经认定涉案工程未能在合同约定的时间完工并非某装修公司原因造成，工期可以顺延，且钟某合同履行过程中亦存在未按照合同约定支付工程款的违约行为，故钟某要求某装修公司、某装修公司支付工期延误违约金、租金及赔偿因维修、改建产生的额外损失均缺乏事实依据，本院不予支持。

没找到您需要的？您可以发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务